建设工程施工合同纠纷 （2018）苏01民终252号
裁判要旨
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致不能实现合同目的，当事人可以解除合同。一审法院就本案争议评判如下：一、红宝丽公司有权请求解除合同并请求羿富公司赔偿损失。理由如下：（1）案涉合同合法有效，应受法律保护。合同约定，该污水处理装置工程项目为“施工总承包，交钥匙工程”方式由羿富公司负责施工，调试结束后，出水水质达到排放标准后稳定运行一个月期满组织竣工验收，羿富公司应向红宝丽公司提出要求竣工监测验收的书面要求，并提供有关调试运行的记录报告及有关技术资料，经红宝丽公司确认后于10个工作日内向环保部门提出监测验收申请，竣工验收结果以地方环保部门的验收监测报告为准；如由于羿富公司原因导致工程不能按时交付验收，逾期超过10天，可作为羿富公司不能完全履行合同；羿富公司如有不能完全履行合同行为的，红宝丽公司根据实际情况有权决定本合同的继续履行与终止。由此可见，该污水处理装置工程通过地方环保部门的验收监测是案涉合同的目的，既是施工方（羿富公司）的合同义务，也是其法定义务。本案合同履行过程中，羿富公司于201
摘要
南京红宝丽聚氨酯有限公司与苏州普锐德新材料开发有限公司合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）苏01民终252号上诉人（原审被告、反诉原告）：苏州羿富环保科技有限公司（原苏州普锐德新材料开发有限公司），住所地江苏省苏州工业园区九华路110幢301室。法定代表人：黄俊峰，该公司执行董事。委托诉讼代理人：石荣王，江苏东恒律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：南京红宝丽聚氨酯有限公司，住所地江苏省南京化学工业园区灌区南路108号。法……