建设工程合同纠纷 （2018）宁01民终768号
裁判要旨
本案争议的焦点在于：1.本案是否达到了被告可以单方解除合同的条件；2.被告是否应当按照合同约定向原告继续履行付款义务并承担逾期付款的违约责任；3.原告是否应当向被告承担逾期完工的违约责任以及违约金的金额。关于是否达到被告可以单方解除合同的条件，合同约定如因原告提供设备质量问题或工程未达到技术要求的预期效果，原告负责整改，整改后仍未达到预期效果的，达不到环保部门验收和设计要求，原告无条件退款并支付合同总金额50％的违约金给被告。现被告主张涉案污水处理系统处理的水质不符合合同及行业标准的要求，但未能提交直接有效的证据予以证明。其申请的司法鉴定因现涉案污水处理系统处于停产状态，不具备鉴定条件，被告对此应自行承担举证不能的不利后果。原告提交的被告制作的试运行报告、验收申请以及贺兰县环保局作出的验收意见，均载明自2014年6月至9月试运行期间，涉案污水处理设施运行基本稳定正常，经检测各种污染物达标排放，符合环保验收条件，贺兰县环保局最终于2014年12月25日同意该项目通过竣工环保验收。被告补充提交了贺环罚字（2014）013号行政处罚决定书、银环罚字（2014）049号行政处罚决定书、银环罚字
摘要
宁夏贺兰山化肥有限公司与无锡玖恒环保设备有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）宁01民终768号上诉人（原审被告、反诉原告）：宁夏贺兰山化肥有限公司，住所地：宁夏回族自治区贺兰县洪广镇。法定代表人：张治安，该公司董事长。委托诉讼代理人：谢文东，宁夏泽芸律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：无锡玖恒环保设备有限公司，住所地：江苏省宜兴市高塍镇环保城23幢12号。法定代表人：骆川生，该公司总经理。委托诉讼代……