建设工程施工合同纠纷 （2018）湘0724民初95号
裁判要旨
被告曙光集团承包常德九龙房地产开发公司临澧县月亮岛商住小区一期工程后，以所属全资子公司曙光建设有限公司名义内部发包给肖宏，并以曙光集团的名义组织施工管理，不违反法律和行政法规的强制性规定。 肖宏内部承接九龙·月亮岛商住小区一期工程后，将53#、54#栋楼和53#、54#、55#、56#栋楼地下室分包给没有施工资质的向才高，违反了法律的禁止性规定，但上述分包工程已经验收合格并交付建设单位销售使用，肖宏应参照分包合同约定，并参照常德九龙房地产开发有限公司与曙光集团对九龙·月亮岛商住小区一期工程C区工程结算依据支付向才高工程款，向才高分包工程违法，竣工验收合格之日为工程款应付之时，工程交付后已过质量保证期，质量保证金应返还，故肖宏应参照合作协议约定自竣工后六个月起支付向才高逾期支付工程款的利息，对于向才高要求肖宏支付拖欠工程款利息的诉讼请求，本院予以部分支持。 向才高承建的地下室浇带部分与地下室相连，属于地下室外延部分，成本造价与地下室相同，应按地下室单价计算，对肖宏、曙光集团辩称浇带不计算建筑面积的辩解主张，本院不予采纳。 向才高承接工程后，虽然自行组织了现场技术人员，但肖宏仍需对分包工程
摘要
向才高与曙光控股集团有限公司、肖宏建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省临澧县人民法院民 事 判 决 书（2018）湘0724民初95号原告：向才高，男，1966年9月10日出生，汉族，居民，住湖南省临澧县。 委托诉讼代理人：周文，湖南洞庭律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘长红，男，居民，住临澧县。 被告：曙光控股集团有限公司，住所地浙江省温岭市太平街道三星大道二建大厦。 法定代表人：江夫友，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张简政，湖南朝阳律师事务所律师。 被……