建设工程施工合同纠纷 （2019）云民终411号
裁判要旨
案涉项目系平战结合人防工程，属于关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，世纪乐地公司将工程发包给中煤科工集团中汉岩土分公司施工未经过招标程序，违反了《中华人民共和国招标投标法》的禁止性规定，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，双方所签《建设工程施工合同》应为无效合同。 现案涉工程已验收合格并交付，依照该解释第二条的规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 故，就中煤科工集团中汉岩土分公司要求结算工程价款并支付利息的主张，一审法院将参照双方合同约定审查认定。 据此，本案争议焦点确定为：1、涉讼工程的价款及利息如何认定？ 2、世纪乐地公司主张的损失及工期延误赔偿款应否支持？ 若应支持，金额如何认定？ 关于焦点1、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一、二款规定：当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程
摘要
玉溪世纪乐地投资有限公司、中煤科工集团武汉设计研究院有限公司中汉岩土工程分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
云南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）云民终411号上诉人（原审被告、反诉原告）：玉溪世纪乐地投资有限公司。 住所地：云南省玉溪市红塔区南北大街**（汇溪大厦****）。 法定代表人：殷洪兵。 委托诉讼代理人：谢实龙，云南滇玉律师事务所律师。 代理权限：特别授权代理。 委托诉讼代理人：杜国青，云南滇玉律师事务所律师。 代理权限：特别授权代理。 被上诉人（原审原告、反诉被告）:中煤科工集团……