承揽合同纠纷 （2017）冀05民终1695号

合同当事人必须按合同约定全面履行自己的合同义务。本案原案由为买卖合同纠纷，原被告签订的合同名为购销合同，但设备中的风机、变频器等由原告购进并安装，其他的管道、支架等附件由原告购进原材料进行加工，制作完成后向被告交付成果，实质为加工承揽合同，故案由确定为加工承揽合同纠纷。本案中，被告向前环保公司主张原告工大太阳能公司未在合同约定的65天内完成设备的安装调试，构成违约，请求原告承担违约金23.7万元。原告未能在合同约定的期限内完成设备的安装调试是客观事实，但是被告也存在违约，一在施工人员进场初期，未能与第三人唐山联强公司协调好，导致不能正常施工；二由被告负责的安装基础位置有误，导致重做，影响原告正常施工；三被告设计缺陷造成集尘罩整改和轨道加长造成交付迟延。对于因被告原因导致交工迟延被告负有责任，应当给原告顺延工期，原告迟延交付不构成违约，无需支付违约金。关于原告工大太阳能公司完成设备安装并验收合格的时间，根据原被告之间的电子邮件能确定在2016年3月5日原告仍有项目未完成，此时原告未完成全部义务。被告主张2016年6、7月份设备调试成功，从被告提交的因原告延期完工以及遗留问题其额外支出的最

合同当事人必须按合同约定全面履行自己的合同义务。本案原案由为买卖合同纠纷，原被告签订的合同名为购销合同，但设备中的风机、变频器等由原告购进并安装，其他的管道、支架等附件由原告购进原材料进行加工，制作完成后向被告交付成果，实质为加工承揽合同，故案由确定为加工承揽合同纠纷。本案中，被告向前环保公司主张原告工大太阳能公司未在合同约定的65天内完成设备的安装调试，构成违约，请求原告承担违约金23.7万元。原告未能在合同约定的期限内完成设备的安装调试是客观事实，但是被告也存在违约，一在施工人员进场初期，未能与第三人唐山联强公司协调好，导致不能正常施工；二由被告负责的安装基础位置有误，导致重做，影响原告正

河北省邢台市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀05民终1695号上诉人（原审被告、反诉原告）：邢台向前环保设备有限公司，住所地邢台市桥东区东郭村镇南康庄村村东107国道西。法定代表人：何向前，该公司总经理。委托诉讼代理人：牛文风，女，汉族，1987年7月29日出生，住邢台市邢台县，系该公司员工。委托诉讼代理人：王庆虎，系河北民盾律师所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：河北工大太阳能设……