装饰装修合同纠纷 （2018）川01民终224号

邬竣淘没有事实及法律依据，因此不予支持的判决是错误的认定。首先，星艺公司系故意在签订合同时不约定违约金，其目的就是为了逃避自己的违约责任。其次，是星艺公司在履行合同中未保证工程质量、擅自停工等构成了违约事实，一审对此亦予以了认定。同时依据《中华人民共和国消费者权益保护法》以及《中华人民共和国合同法》的相关规定，星艺公司应返还邬竣淘所付的定金3000元、装修费60000元；因星艺公司未在约定的时间内将房屋装饰装修结束，故而导致邬竣淘全家租房居住而实际产生的房租费损失每天46.70元(168000元/年÷12个月=1400元/月÷30天=46.70元/天)，计12609.00元（时间暂预计2017年3月12日至2017年12月11日止，即270天×46.70元/天=12609元)；违约金53789.40元(装饰装修预算总计179298.00元×30%），共计129398.40元。综上，为维护邬竣淘的合法权益，请二审法院根据事实和法律法规，作出公正的终审判决。星艺公司辩称：1、邬竣淘主张“判决拆除装修中所使用的所有材料、恢复原状”的请求不能成立。在一审过程中，一审

邬竣淘、广东星艺装饰集团四川有限公司简阳分公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川01民终224号上诉人（原审原告）：邬竣淘，男，汉族，1981年3月19日出生，住四川省简阳市。委托诉讼代理人：蒋茂楷，简阳市三星法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：冯霞，女，汉族，1981年11月19日出生，住四川省简阳市，系邬竣淘之妻。上诉人（原审被告）：广东星艺装饰集团四川有限公司简阳分公司，住所地：简阳市广场路阳晨F3栋6-7号。法……