承揽合同纠纷 （2014）张民终字第277号

当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式和其他形式，合同生效后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。惠长江向宣化宝隆商厦出具的工期承诺书，包括了当事人名称、标的；质量、履行期限、违约责任等主要内容，系双方以书面形式达成的承揽合同。虽然未约定施工价款及详细的工程量，但双方在履行过程中另行协商并结算了相应工程款项，已以其他方式对双方承揽合同进行了补充。惠长江组织多名工人进入工地进行施工，后又以自己名义从宣化宝隆商厦先后领取了施工费、地砖铺设款、土建（改造）工程款、瓷砖人工费，并将其中的人工费相应发放给工人，证实双方对订立的承揽合同已实际履行。惠长江辩称双方没有承揽工程合同或者施工合同，其只是介绍工人做工，并不是工程承揽人，未提供充足证据予以证实，依法不予采信。2013年8月宣化英才工程公司补充施工时，锅炉房土方没有清理，基础未开槽，地砖约200平米没有铺设，证实惠长江未在承诺期限内完工，惠长江应当按照双方的约定承担违约责任。关于锅炉房土建基础工程，惠长江承诺的工期为2013年6月19日，延迟一天的违约金为2000元，至2013年8月29日原告宝隆商厦起诉时违约金计算为70天×2000元

当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式和其他形式，合同生效后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。惠长江向宣化宝隆商厦出具的工期承诺书，包括了当事人名称、标的；质量、履行期限、违约责任等主要内容，系双方以书面形式达成的承揽合同。虽然未约定施工价款及详细的工程量，但双方在履行过程中另行协商并结算了相应工程款项，已以其他方式对双方承揽合同进行了补充。惠长江组织多名工人进入工地进行施工，后又以自己名义从宣化宝隆商厦先后领取了施工费、地砖铺设款、土建（改造）工程款、瓷砖人工费，并将其中的人工费相应发放给工人，证实双方对订立的承揽合同已实际履行。惠长江辩称双方没有承揽工程合同或者施工合同，其只是介

河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）张民终字第277号上诉人（原审被告）惠长江，男，1973年9月13日出生，住张家口市宣化区。上诉人（原审被告）刘果，女，1972年10月3日出生，住址同上。二上诉人委托代理人忻龙明，男，1949年7月4日出生，汉族，住河北省怀安县。被上诉人（原审原告）宣化宝隆商厦有限责任公司，住所地张家口市宣化区。法定代表人杜建宝，该公司董事长。委托代理人赵……