买卖合同纠纷 (2019)粤0306民初7075号
裁判要旨
对于12550元部分的货款,原告提供的送货单及订购合同均未有被告的签章,且被告否认收到该部分货物,因此,对于该部分货款,本院不予支持,对双方无争议73000元货款,本院予以确认,因此本院认定被告尚欠原告货款总金额为73000元。 2018年9月4日,原告交付货物,双方约定月结90天。 本院认为,原告以2%/日计算违约金的诉求过高,且被告不予认可,故本院酌定按中国人民银行同期同类贷款利率,以73000元为本金,自2018年12月3日起至款项实际付清之日止,计付逾期付款利息。 关于被告反诉原告逾期交付货物违约金29200元。 原告辩称,迟延交货系因被告修改模胚设计所致。 本院认为,从双方员工微信聊天记录看,被告方提出模胚修改的要求后,原告方表示交期会延误,被告并未提出异议,且双方确认的会议记录也未提及迟延交货的违约问题,因此,对于原告相关辩解,本院予以采信。 被告主张由原告承担迟延交货的违约责任,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。 关于被告反诉原告赔偿因交付货物存在质量问而额外支付加工费和磨脚料等费用。 本院认为,被告主张该相关支付费用,但并未提交相关证据证明相关费用的支出情况,应承担举证
摘要
深圳市三佳福实业有限公司与东莞市新钢模具制造有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0306民初7075号原告(反诉被告):深圳市三佳福实业有限公司,住所地深圳市宝安区松岗街道东方社区松岗大道****厂房**,统一社会信用代码91440300319479260D。 法定代表人:刘金森。 委托代理人:王鹏,广东深达律师事务所律师。 被告(反诉原告):东莞市新钢模具制造有限公司,,住所地东莞市凤岗镇黄洞村旭龙工业区统一社会信用……