建设工程施工合同纠纷 (2019)闽0703民初1454号
裁判要旨
依法成立的合同受法律保护。 碧全房产公司与福华建设工程公司签订的《建设工程施工合同》及《工期补充协议书》、《工程质量保修补充协议》系双方当事人真实意思的表示,与法不悖,合法有效。 双方均应依合同的约定全面履行各自的义务,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 关于工期延误违约金的问题。 根据《建设工程施工合同》及《工期补充协议书》约定,涉案工程的竣工时间为2014年10月31日,每延期一天支付违约金1000元。 但实际竣工的最后时间为2015年9月7日,延期竣工时间为311天。 故碧全房产公司主张福华建设工程公司支付其工期延误违约金311000元(311天×1000元/天),符合合同约定和法律规定,本院予以支持。 关于代为完工、修理、处理费的问题。 根据《工程质量保修补充协议》约定,一、其已发生的费用或预估个费用,由福华建设工程公司核实并签章确认的部分,由福华建设工程公司负担。
摘要
福建碧全房地产开发有限公司与福建福华建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
福建省南平市建阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0703民初1454号 原告:福建碧全房地产开发有限公司,住所地南平市建阳区童游南林海西林产工贸园区碧全路1号。 统一社会信用代码91350784557562465T。 法定代表人:黄观镇,总经理。 委托诉讼代理人:潘宜斌,北京德恒(福州)律师事务所律师。 委托诉讼代理人:廖美红,北京德恒(福州)律师事务所律师。 被告:福建福华……