合同纠纷 （2017）桂01民终8417号
裁判要旨
案涉《建设工程劳务中包承包合同》虽名为劳务承包合同，但从合同内容上看，七冶南宁分公司系将案涉《建设工程施工合同》项下工程中包括主体部分在内的大部分工程整体转包给了赐予公司，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条之规定，该《建设工程劳务中包承包合同》应认系无效。但赐予公司与七冶南宁分公司签订的《承诺书》、《承诺协议书》系双方之间关于案涉工程无法开工后对退款及赔偿事宜达成的新的意思一致，而非系案涉《建设工程劳务中包承包合同》的从合同，其内容未悖法律、法规的强制性、禁止性效力规定，合法有效，双方均应恪守。综合现有证据、赐予公司、七冶公司、七冶南宁分公司双方及案外人冯绍坤的陈述，一审法院认定七冶南宁分公司已向赐予公司返还合同履约金270万元及支付赔偿款45万元，故根据《承诺协议书》关于赔偿款及利息的约定并依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款之规定，七冶南宁分公司还应向赐予公司支付赔偿款405万元及逾期赔款利息，利息以赔偿款405万元为基数，按每月2%，自2015年2月16日起计至付清之日止。七冶公司
摘要
七冶建设集团有限责任公司、七冶建设有限责任公司南宁分公司合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区南宁市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）桂01民终8417号 上诉人（原审被告）：七冶建设集团有限责任公司，住所地贵州省贵阳市白云区。 法定代表人：刘昭义，总经理。 上诉人（原审被告）：七冶建设有限责任公司南宁分公司，住所地广西壮族自治区南宁市青秀区。 法定代表人：黄建，经理。 两上诉人共同委托诉讼代理人：杨为民，广西金懿晟律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：南宁市赐……