建设工程施工合同纠纷 （2018）桂10民终174号
裁判要旨
原告郑德龙与七冶建设有限责任公司南宁分公司签订的《人工挖孔桩劳务分包合同》系双方当事人的真实意思表示，且没有违反国家的强制性规定，该合同合法有效。原告郑德龙依约向七冶建设有限责任公司南宁分公司提供了劳务，由于七冶建设有限责任公司南宁分公司与开发商之间的原因，导致原告郑德龙无法施工，七冶建设有限责任公司南宁分公司应依约向原告郑德龙支付其已完成工程量的工程款，并承担相应的违约责任。由于七冶建设有限责任公司南宁分公司与开发商之间的原因，原告郑德龙已于2015年11月12日停工，且双方结算工程量后，七冶建设有限责任公司南宁分公司也未能向其支付工程款，原告郑德龙应采取相应的措施，防止损失的扩大。根据双方签订的合同约定，如发包方造成临时停工，工期未知的情况下，发包方应结清原告郑德龙所完成工程量的工程款，并补偿进退场费10000元等。但原告郑德龙被迫停工后，未采取相应的措施，对此之后产生的损失，属于原告郑德龙未采取相应措施造成的扩大损失，对此扩大损失部分应由原告郑德龙自行承担。因被告七冶建设有限责任公司南宁分公司不具备法人资格，其民事责任由被告七冶建设集团有限责任公司负担，故应由被告七冶建设集团有限
摘要
郑德龙、七冶建设有限责任公司南宁分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区百色市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）桂10民终174号上诉人（一审原告）：郑德龙，男，1980年3月11日出生，汉族，个体户，住广西隆林各族自治县。委托诉讼代理人：黄明光，广西凌盛律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：七冶建设有限责任公司南宁分公司，住所地广西南宁市青秀区滨湖路42号宁汇大厦2301D号。现联系地址：贵州省贵阳市白云区白云南路188号七冶大楼。负责人:黄建……