承揽合同纠纷 （2016）云26民终1031号

左世勋提交的证据能证实左世勋将《结算表》通过QQ邮箱发送给胡艺婷、沈思彤的事实，本院予以采信。本院对一审查明的事实予以确认。另查明左世勋2014年8月5日将《结算表》通过QQ邮箱发送给胡艺婷、沈思彤。本院认为，2014年6月26日，双方签订了《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同协议》，约定胡艺婷、沈思彤将位于文山市盘龙体育馆旁临街商铺的家庭居室装饰装修工程发包给左世勋承建，工程装饰装修面积105平方米。协议签订后，胡艺婷、沈思彤左世勋在提交的施工图纸上签字确定了设计方案，左世勋进场进行施工。胡艺婷、沈思彤于2014年7月5日、7月16日、7月17日分三次共支付工程款65000元。左世勋在施工过程中，胡艺婷、沈思彤于2014年8月6日阻止其施工后，将其余工程转交他人承做的事实，有左世勋在一审中提交的《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同协议》、中国农业银行《历史交易查询》、《停工情况说明》、现场照片及二审中提交的《结算表》予以证实。本院认为，双方签订的合同合法有效，双方均应按约定履行各自的义务，胡艺婷、沈思彤只支付了工程款65000元。在左世勋履行合同过程中，胡艺婷、沈思彤与左世勋未进行结

左世勋提交的证据能证实左世勋将《结算表》通过QQ邮箱发送给胡艺婷、沈思彤的事实，本院予以采信。本院对一审查明的事实予以确认。另查明左世勋2014年8月5日将《结算表》通过QQ邮箱发送给胡艺婷、沈思彤。本院认为，2014年6月26日，双方签订了《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同协议》，约定胡艺婷、沈思彤将位于文山市盘龙体育馆旁临街商铺的家庭居室装饰装修工程发包给左世勋承建，工程装饰装修面积105平方米。协议签订后，胡艺婷、沈思彤左世勋在提交的施工图纸上签字确定了设计方案，左世勋进场进行施工。胡艺婷、沈思彤于2014年7月5日、7月16日、7月17日分三次共支付工程款65000元。左世勋在施工过

云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2016）云26民终1031号上诉人（原审原告）：左世勋，男，1984年5月4日生，汉族，云南省南涧县人，大学文化，城镇居民，现住昆明市五华区。委托代理人：周春江，开化法律服务所法律工作者（特别授权）。被上诉人（原审被告）：胡艺婷，女，1994年5月26日生，壮族，云南省文山市人，城镇居民，现住文山市三鑫别墅苑**。被上诉人（原审被告）：沈思……