承揽合同纠纷 （2017）粤19民终5167号

本案为承揽合同纠纷。根据双方在二审中的诉辩意见，本案的焦点为：一、双方是否需向对方支付违约金，违约金如何计算。二、三凌公司是否需向中实创公司、中实创企石分公司赔偿损失。关于焦点一。案涉合同第一条第1款既约定工期为12日，又约定实际竣工日期以中实创企石分公司的验收合格日期为准。三凌公司于2015年10月30日开工，于2015年11月12日完工，并于2015年11月13日向中实创企石分公司发出联络函要求竣工验收，而工程实际验收时间为2016年1月27日。作为工程施工方，三凌公司可以控制的是其完工时间，竣工验收需要中实创企石分公司的配合。中实创企石分公司主张三凌公司于2016年1月27日竣工违约，实质是要求三凌公司承担逾期验收的责任，有违公平和诚实信用原则。一审据双方提交的证据以2015年11月12日为案涉工程竣工时间，认定三凌公司需支付一天的违约金合理。据双方合同第五条第3款及第三条第1款第3项的约定，中实创公司、中实创企石分公司应于2015年12月23日前进行验收，并于2016年1月23日前支付案涉工程款。中实创公司、中实创企石分公司未在2016年1月23日前验收及付款，应向三凌公司支付

本案为承揽合同纠纷。根据双方在二审中的诉辩意见，本案的焦点为：一、双方是否需向对方支付违约金，违约金如何计算。二、三凌公司是否需向中实创公司、中实创企石分公司赔偿损失。关于焦点一。案涉合同第一条第1款既约定工期为12日，又约定实际竣工日期以中实创企石分公司的验收合格日期为准。三凌公司于2015年10月30日开工，于2015年11月12日完工，并于2015年11月13日向中实创企石分公司发出联络函要求竣工验收，而工程实际验收时间为2016年1月27日。作为工程施工方，三凌公司可以控制的是其完工时间，竣工验收需要中实创企石分公司的配合。中实创企石分公司主张三凌公司于2016年1月27日竣工违约，实

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤19民终5167号上诉人（一审被告、反诉原告）：东莞市中实创半导体照明有限公司企石分公司，住所地：东莞市企石镇科技工业园，统一社会信用代码：91441900577925454F。法定代表人：卢大军。上诉人（一审被告、反诉原告）：东莞市中实创半导体照明有限公司，住所地：东莞松山湖高新技术产业开发区沁园路17号北京大学东莞光电研究院A栋807室，……