建设工程施工合同纠纷 （2019）云0128民初439号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条规定：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 本案中，被告是涉案工程的发包人，原告是涉案工程的实际施工人。 因原告与第三人国瑞公司发生争议，原告的施工人员撤离施工现场，工程于2018年7月23日在未竣工的情况下停工。 停工后，双方未对已完工的工程进行保护，工程造成毁损。 双方对现有实际工程量未经过验收结算，发包人欠付转包人或违法分包人建设工程价款的数额尚不能确定。 故
摘要
刘胜与昆明扶贫投资开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2019）云0128民初439号原告：刘胜，男，1994年5月29日生，汉族，重庆，住重庆市云阳县。 委托诉讼代理人：杨海林、段银池，云南权显律师事务所律师。 特别授权代理。 被告：昆明扶贫投资开发有限公司，统一社会信用代码：91530100MA6K3KW19C，住所地:云南省昆明市盘龙区山水白沙小区21栋3层。 法定代表人：胡博，董事长。 委托……