商品房销售合同纠纷 （2021）粤14民终433号

”部分已经阐明，这里不再赘述，一审判决是正确的。二、关于银行贷款问题。银行贷款是开发商为了获取现款告知业主凭合同到银行贷款，不动产权证书做好后再抵押给银行。三、众所周知，天就是天，工作日是工作日，这是严格的问题，合同没有明确约定为工作日，依法应默认为自然日。四、关于上诉人主张其违约是因为遇到政府机构改革，暂时未受理不动产权登记业务的问题。上诉人所述不属实，根据《商品房买卖合同》约定，上诉人应于交房后600日期满前办妥并向被上诉人交付不动产权证，逾期则属违约，而平远县政府机构改革是2019年的事，这在平远是众所周知的事实。何况即便政府机构改革也不会影响不动产登记的业务办理，因为这是法律规定的政府的法定职责，不可能受机构改革的影响。政府无任何机构在改革期间宣布在某时至某时停办业务的时间规定，开发商是违背事实，自己订的合同，自己违约了还千方百计为不履行合同寻找理由，这是无视双方已生效的合同，更无视合同法。综上所述，上诉人违约的事实很清楚，应承担的违约责任在其提供的格式合同中有明确约定，上诉人的上诉理由不成立；一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，判决并无不妥，请求二审法院依法驳

”部分已经阐明，这里不再赘述，一审判决是正确的。二、关于银行贷款问题。银行贷款是开发商为了获取现款告知业主凭合同到银行贷款，不动产权证书做好后再抵押给银行。三、众所周知，天就是天，工作日是工作日，这是严格的问题，合同没有明确约定为工作日，依法应默认为自然日。四、关于上诉人主张其违约是因为遇到政府机构改革，暂时未受理不动产权登记业务的问题。上诉人所述不属实，根据《商品房买卖合同》约定，上诉人应于交房后600日期满前办妥并向被上诉人交付不动产权证，逾期则属违约，而平远县政府机构改革是2019年的事，这在平远是众所周知的事实。何况即便政府机构改革也不会影响不动产登记的业务办理，因为这是法律规定的政府

广东省梅州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤14民终433号上诉人（原审被告）：平远县远源房地产开发有限公司。住所地：广东省平远县。法定代表人：叶伟兴，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨文胜，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：陈烨，男，1990年12月14日出生，汉族，住所地：广东省梅州市平远县×××××××××××××××××。上诉人平远县远源房地产开发有限公司（以下简称“远源公司……