装饰装修合同纠纷 (2019)粤0304民初4715号
裁判要旨
原告与被告签署《装饰装修工程施工合同》是双方的真实意思表示,合法有效,双方均应按合同履行义务。 被告确认吴文峻、余美英等是其公司的人员并负责处理涉案工程相关事宜,原告提交各微信聊天记录中所谈论工程均为涉案的工程,本院认可该微信聊天记录的真实性。 从该微信记录的内容可知,原告进场施工后,被告未及时配合原告确认图纸、修改设计图纸后未及时对图纸进确认,导致工期延误,后又于2018年6月21日单方解除与原告的合同,被告已构成根本违约。 在被告违约后,原告将自行计算并制作的已施工项目及费用汇总表邮寄给被告,被告收到该汇总表后未在原告指定的时间或合理的时间内对原告计算的金额提出异议,在原告多次询问催要后,仍未提出书面异议,鉴于涉案工程已由第三方实际施工完毕,已丧失了评估鉴定的基础,在无其他证据证实原告自行计算的已施工费用有误的情况下,对原告统计的已施工部分的装修工程款为216875.45元,本院予以采信。 被告已向原告支付了工程款127455.90元,还应向原告支付装修工程款89419.55元。 如上所述,被告根本违约,应承担违约责任。 合同约定被告随意取消合同承包内容的施工项目,若取消的施工项目
摘要
深圳市雅嘉意装饰设计工程有限公司与龙栖堂养生餐饮管理(深圳)有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0304民初4715号原告(反诉被告):深圳市雅嘉意装饰设计工程有限公司,住所深圳市福田区益田路**南方国际广场****,统一社会信用代码91440300708435720Y。 法定代表人:廖爱勇。 委托诉讼代理人:李伟,广东卓建律师事务所律师。 委托诉讼代理人:李广森,广东卓建律师事务所律师。 被告(反诉原告):龙栖堂养生餐饮管理(深圳)……