装饰装修合同纠纷 (2019)粤0304民初6389号

案号
(2019)粤0304民初6389号
法院
广东省深圳市福田区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
广东省深圳市
裁判日期
2019-06-10

裁判要旨

原告与被告签署的《深圳市小型装饰装修工程施工合同》是双方真实意思表示,合法有效,双方均应按合同约定履行相应的义务。 合同约定的工期是75个工作日,原告虽于2018年7月16日向被告发出了《索赔通知书》,但被告已对该索赔提出异议,并表示愿意进行修复。 本案的争议焦点为被告是否存在延误工期的情况? 如有延误,延误了多久? 涉案的装修工程包含了基础工程及拆除工程,物业公司开具《装修许可证》的时间为2017年8月30日,原告与被告确认于2017年9月1日开始砸墙,被告实际开始施工的时间应为2017年9月1日。 原告与被告陈述的完工时间不一致,双方的微信聊天记录中亦没有相关完工的记录,合同约定尾款的支付时间为竣工验收后三天内支付,根据原告于2018年5月20日支付工程尾款的事实,本院认定被告最早的完工时间为2018年5月17日,涉案工程的施工期共计175个工作日。 1、原告于2017年9月12日时才完成所有位置及装修图纸的确认,因此从被告于2017年9月2日砸墙完成至12日期间的共计7个工作日应予以扣除。 2、合同约定,被告逾期支付工程款的,亦应扣除相应的延期支付工程款期间的工期,根据双方的微信

摘要

曹侃与深圳市居众装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0304民初6389号原告:曹侃,男,汉族,1991年1月4日出生,住址广东省深圳市福田区。 委托诉讼代理人:李志嘉,广东瀛尊律师事务所律师。 委托诉讼代理人:陈龙雄,广东瀛尊律师事务所律师。 被告:深圳市居众装饰设计工程有限公司,住所深圳市福田区深南路人民大厦**,统一社会信用代码91440300279310881K。 法定代表人:刘海宁……