建设工程施工合同纠纷 （2017）皖10民终806号

鲁班开发公司与鲁班建设公司签订建设工程施工合同后将其承包的部分工程即10号楼工程承包给庞致平，庞致平为10号楼的实际施工人。鲁班开发公司在(2015)黄法民一初字第01108号案件中已就人防工程继续履行事项提起诉讼，鲁班开发公司在本案提出的“请求判令鲁班建设公司立即按照图纸将鲁班开发公司开发的太平明珠10号楼人防工程施工完毕，并办理结算事宜”的诉讼请求与前诉中的诉讼请求相同，构成重复起诉，应予驳回。10号楼工程在实际履行过程中发生的转包、分包情形，鲁班开发公司是明知和认可的，有关各方于2011年2月-3月间才签订备忘录、项目承包合同书，因此，建设工程合同约定的开工日期和竣工日期应当顺延。10号楼工程虽于2012年10月10日竣工验收合格，但其中的人防工程部分即人防门及相关配套设施未实际施工完毕，人防工程未经人防主管部门验收。鲁班建设公司在收到鲁班开发公司要求其尽快完成人防门及相关配套设施的建设，并进行交付的书面通知函后，拒绝履行。人防工程的履行期限应从鲁班建设公司拒绝履行之日起计算。对于因违约而造成的经济损失的认定，必须有充分的证据证明遭受了经济损失且该经济损失是因违约行为而导致。鲁班

黄山鲁班房地产开发有限公司、安徽鲁班建设投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

安徽省黄山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖10民终806号上诉人（原审原告）：黄山鲁班房地产开发有限公司，住所地安徽省黄山市黄山区中通广场花苑，组织机构代码07423730-3。法定代表人：徐忠荣，该公司总经理。委托诉讼代理人：胡坤，安徽良信律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡梦茜，安徽良信律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：安徽鲁班建设投资集团有限公司，住所地安徽省南陵县南翔路11……