装饰装修合同纠纷 （2017）陕01民终5614号

公民的合法权益受法律保护。慕和平与快一步装饰公司签订的《装修施工合同》系双方当事人真实意思表示，各方应当按照合同约定履行己方义务。合同成立并生效，快一步装饰公司称慕和平未向其支付工程款，故其离场。根据《证明》能够反映慕和平向快一步装饰公司支付工程款的进度，慕和平于2015年9月2日向快一步装饰公司支付至合同价款的95%；快一步装饰公司称慕和平未向其支付工程款故其离场，不符合合同第十一条约定，且快一步装饰公司亦未举证证明本案存在其他停止履行合同的情形，故对慕和平诉请主张快一步装饰公司继续履行一节，本院依法予以支持。针对慕和平诉请的逾期竣工违约金一节，依据《装修施工合同》第十二条违约责任第五项J条约定，快一步装饰公司应当向慕和平支付违约金6400元。关于慕和平诉请主张快一步装饰公司支付其因无法交房造成的房租损失一节，快一步装饰公司逾期完工造成慕和平在外租房，故其房租损失系慕和平逾期完工所造成的损失，故慕和平既主张逾期竣工的违约金又主张房租损失系重复计算，且《装修施工合同》未明确约定逾期完工快一步装饰公司需承担慕和平房屋租金，故慕和平的该项诉请，本院依法不予支持。关于慕和平诉请主张快一步装饰

公民的合法权益受法律保护。慕和平与快一步装饰公司签订的《装修施工合同》系双方当事人真实意思表示，各方应当按照合同约定履行己方义务。合同成立并生效，快一步装饰公司称慕和平未向其支付工程款，故其离场。根据《证明》能够反映慕和平向快一步装饰公司支付工程款的进度，慕和平于2015年9月2日向快一步装饰公司支付至合同价款的95%；快一步装饰公司称慕和平未向其支付工程款故其离场，不符合合同第十一条约定，且快一步装饰公司亦未举证证明本案存在其他停止履行合同的情形，故对慕和平诉请主张快一步装饰公司继续履行一节，本院依法予以支持。针对慕和平诉请的逾期竣工违约金一节，依据《装修施工合同》第十二条违约责任第五项J条

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)陕01民终5614号上诉人(原审被告)：西安快一步装饰装修工程有限公司,住所地西安市雁塔区长安中路100号文化大厦C座4层10401室。法定代表人：张广菊，该公司监理。（未到庭）委托诉讼代理人：张广军,男,汉族,1971年8月14日出生,该公司员工,住湖北省谷城县。被上诉人(原审原告)：慕和平,男,汉族,1955年5月5日出生,西安市经济技术开……