装饰装修合同纠纷 （2018）苏05民终3954号
裁判要旨
阳思服务部与张金鑫之间签订的装修合同依法成立有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务，阳思服务部应按约及时完成合同约定的施工义务，张金鑫应按约及时支付相应的工程款项。关于阳思服务部主张张金鑫支付合同约定的剩余装修款22500元，因诉讼中阳思服务部认可其并未完成全部工程，且阳思服务部离场时原张金鑫双方并未对阳思服务部已完成的工作量进行验收并确认，故阳思服务部主张张金鑫支付案涉工程剩余全部款项22500元，法院碍难支持。但结合当事人庭审陈述以及张金鑫提供的相关证据，可以证明阳思服务部已完成案涉工程的绝大部分，故法院酌定张金鑫应再支付阳思服务部工程款15000元。阳思服务部主张的装修增项工程款3400元以及误工费957元，因其并未提供证据证明，法院不予支持。对于阳思服务部主张的违约金，法院认为，根据当事人陈述以及庭审查明情况，张金鑫拒付后续工程款系因对阳思服务部施工过程中的工程质量提出异议，在此情况下阳思服务部理应与张金鑫友好协商，解决纠纷，但其拒不配合反而单方面采取停工、撤场、无法联系的做法，有违合同精神，亦不值得推崇，故对其主张的违约金不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零
摘要
吴中区郭巷阳思装饰装潢服务部与张金鑫装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏05民终3954号上诉人（原审被告）：张金鑫,男,1977年8月15日出生,汉族，住苏州。被上诉人（原审原告）：吴中区郭巷阳思装饰装潢服务部,经营场所苏州市吴中区郭巷街道东安路505号2023室。经营者：黄桥。委托诉讼代理人：单翠平，江苏凡创律师事务所律师。上诉人张金鑫因与被上诉人吴中区郭巷镇阳思装饰装潢服务部（以下简称阳思服务部）装饰装修合……