承揽合同纠纷 （2019）渝05民终7148号

依法成立的合同受法律保护，合同当事人应当按照合同约定全面履行合同义务。本案中《食品废水处理项目服务合同书》及《工程增量签证单》均系当事人真实意思的表示，合法有效，双方当事人均应按合同约定履行自己的义务。根据上述两份合同，圣润公司主要义务为米多多厂食品废水处理项目进行了设计、采购设备、施工、安装及调试等，并应当使项目工程达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级排放标准。虽然双方也约定了项目应在2018年3月30日前完成安装调试运行，但双方也约定了如遇米多多厂未按合同付款或施工期间停水、停电连续2小时以上等情形工期可顺延的情形，根据米多多厂支付工程项目款的具体情况，圣润公司有权主张工期顺延。根据现有证据，圣润公司确实为米多多厂食品废水处理项目进行了设计、施工、安装、调试等工作，且经米多多厂委托监测，本案中米多多厂食品废水处理项目也达到了《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级排放标准。据此，米多多厂辩称圣润公司已构成根本违约的意见与事实不符，该院对该项意见不予支持，米多多厂应当按约定向圣润公司支付工程款项。米多多厂反诉诉请圣润公司返还合同价款97500元无依

依法成立的合同受法律保护，合同当事人应当按照合同约定全面履行合同义务。本案中《食品废水处理项目服务合同书》及《工程增量签证单》均系当事人真实意思的表示，合法有效，双方当事人均应按合同约定履行自己的义务。根据上述两份合同，圣润公司主要义务为米多多厂食品废水处理项目进行了设计、采购设备、施工、安装及调试等，并应当使项目工程达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级排放标准。虽然双方也约定了项目应在2018年3月30日前完成安装调试运行，但双方也约定了如遇米多多厂未按合同付款或施工期间停水、停电连续2小时以上等情形工期可顺延的情形，根据米多多厂支付工程项目款的具体情况，圣润公司有权主

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝05民终7148号上诉人（原审被告、反诉原告）：沙坪坝区米多多食品加工厂，住所重庆市沙坪坝区青木关镇关口村四合图社，统一社会信用代码92500106MA5UHTK61A。经营者：郑三国，男，1968年9月23日出生，户籍地湖北省荆州市荆州区。委托诉讼代理人：陈海燕，该厂员工。委托诉讼代理人：邓智洪，重庆公鸣律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反……