建设工程监理合同纠纷 （2019）湘01民终10044号

本案争议焦点为：一、里手监理公司主张的附加工作酬金的计付问题；二、里手监理公司在监理合同履行过程中是否存在违约行为及违约责任承担问题。关于里手监理公司主张的附加工作酬金的计付问题。根据监理合同约定，监理期限需以施工合同期限为准，施工合同约定最长工期为50天，且约定以甲方（御家公司）通知的具体施工日期为准开始计算。从双方提交的证据看施工合同履行情况，有御家公司、里手监理公司及施工单位签字确认的材料进场日期为2018年3月7日；有御家公司的工地现场代表与里手监理公司工地项目总监签字确认的合同约定监理期至2018年4月20日期满；有御家公司、里手监理公司及施工单位签字确认的子项目的最晚验收日期2018年5月14日。综上，一审法院认为合同约定的监理期满日期确定为2018年4月20日为宜，实际监理期限计算至2018年5月14日为宜，超过监理合同约定时限23天。因里手监理公司至今未参与工程的最终验收，也未与御家公司进行最终结算，且现无充分证据证明里手公司未参与验收及双方未结算的责任承担，致双方的最终结算工作量及金额均无法确定，故御家公司以里手监理公司在向御家公司提交尾款付款申请时未要求支付附加工作

本案争议焦点为：一、里手监理公司主张的附加工作酬金的计付问题；二、里手监理公司在监理合同履行过程中是否存在违约行为及违约责任承担问题。关于里手监理公司主张的附加工作酬金的计付问题。根据监理合同约定，监理期限需以施工合同期限为准，施工合同约定最长工期为50天，且约定以甲方（御家公司）通知的具体施工日期为准开始计算。从双方提交的证据看施工合同履行情况，有御家公司、里手监理公司及施工单位签字确认的材料进场日期为2018年3月7日；有御家公司的工地现场代表与里手监理公司工地项目总监签字确认的合同约定监理期至2018年4月20日期满；有御家公司、里手监理公司及施工单位签字确认的子项目的最晚验收日期201

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘01民终10044号上诉人（原审原告、反诉被告）：湖南里手装饰监理有限公司，住所地长沙市雨花区韶山北路431号瑞府842号。法定代表人：杨定兰，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王华，湖南银联律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：湖南御家化妆品制造有限公司，住所地长沙高新开发区青山路668号。法定代表人：张虎儿，该公司总经理。委托诉讼代……