建设工程施工合同纠纷 （2019）冀0102民初4870号
裁判要旨
本案争议的主要问题是格瑞德公司延期完工是否属于违约。 根据原、被告双方签订的《中央空调安装工程施工合同》的约定，涉案工程的完工日期应为2011年12月13日，格瑞德公司称其公司未在约定时间施工完毕是因为安装涉案中央空调的楼体未施工完毕，因此无法进行中央空调的安装。 格瑞德公司虽提交证据证明至2012年7月31日安装中央空调的楼体尚未全部施工完毕，但盈佳公司并不认为尚未完成的楼体影响涉案中央空调的安装，且格瑞德公司亦无证据证明当时的楼体情况对其安装中央空调存在影响，亦无和盈佳公司变更工期的约定，故对格瑞德公司该延期理由，本院不予采信。 基此，格瑞德公司延误工期应系违约，故其按其未违约要求盈佳公司支付工程款及利息的诉讼请求，本院不予支持。 格瑞德公司虽违约，但是其双方在《中央空调安装工程施工合同》中约定的违约条款过于苛刻，对格瑞德公司显失公平，盈佳公司据此对格瑞德公司提出的反诉请求，本院不予支持。 综上所述，依照《民法通则》第四条、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，判决如下： 一、驳回原告山东格瑞德集团有限公司的诉讼请求。 二、驳回反诉原告石家庄盈佳房地产开发有限公司的反诉请求。
摘要
山东格瑞德集团有限公司与石家庄盈佳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0102民初4870号 原告（反诉被告）：山东格瑞德集团有限公司，住所地山东省德州市天衢工业园格瑞德路**。 法定代表人：管印贵，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王金鑫，山东阳光桥律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李凤申，该公司员工。 被告（反诉原告）：石家庄盈佳房地产开发有限公司，住所地石家庄市长安区丰收路沿东街**。 法……