合同纠纷 (2019)内0981民初687号
裁判要旨
原告(反诉被告)呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司与被告(反诉原告)山东格瑞德集团有限公司签订的《空调安装工程合同书》系当事人的真实意思表示,未违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方均应全面适当履行。 在庭审中,原告(反诉被告)和被告(反诉原告)均表示同意解除双方签订的《空调安装工程合同书》,对双方的上述主张本院予以支持。 原告要求被告返还定金30万元的诉讼请求,因原告(反诉被告)在庭审中并未提供确凿证据证明被告(反诉原告)存在违约,故原告(反诉被告)的此项诉讼请求本院不予支持。 被告(反诉原告)在约定期间内无法正常施工与原告(反诉被告)和案外人陕西联通建工集团有限公司发生经济纠纷,且案外人将某(反诉原告)施工现场大门封堵不让任何施工单位及人员入内存在直接关系,故原告(反诉被告)要求被告(反诉原告)赔偿经济损失、延期误工损失、加倍返还定金等的诉讼请求本院也不予支持。 庭审中,被告(反诉原告)未提供其停工期间的相关损失,且其无法正常施工系案外人封堵施工现场所致。 根据《中华人民共和国合同法》第一百一十六条的规定,本院在本诉中没有支持原告(反诉被告)要求被告(反诉原告)返还
摘要
呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司与山东格瑞德集团有限公司合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
内蒙古自治区丰镇市人民法院 民事判决书 (2019)内0981民初687号 原告(反诉被告):呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司 法定代表人:刘某,职务:总经理 地址:内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道北街富邦大厦。 委托代理人:皇甫某,系公司员工。 委托代理人:马某,内蒙古汇孚律师事务所律师。 被告(反诉原告)山东格瑞德集团有限公司 法定代表人:管某,职务:董事长 地址:德州市天衢工……