建设工程合同纠纷 （2018）豫01民终1557号
裁判要旨
当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，另一方当事人可以解除合同。本案中，安信达公司与健坤置业于2014年9月23日签订《防水工程合同》，安信达公司称合同签订后，即等待健坤置业完成主体相关工程，并按约准备防水施工，但之后该工程仅仅完成了若干基坑作业，至今该项目事实上已停工并且无开工迹象，而健坤置业也未对此提出异议。鉴于合同签订之日起至今，因健坤置业不能向安信达公司提供正常的施工条件，致使安信达公司无法就合同约定的防水工程进行施工，导致其签订该合同的目的不能实现，故对于安信达公司主张解除双方签订的《防水工程合同》的诉请，该院予以支持。安信达公司提交收据一份，称其按照合同约定委托任保东向健坤置业交纳履约保证金100000元，健坤置业辩称该收据系任保东承包其消防工程的保证金，其未收到安信达公司交纳的防水工程的保证金，该院认为，该收据中载明的项目名称和金额均与《防水工程合同》约定的内容一致，健坤置业也未提交证据证明其主张，相反，任保东提交另一份收据复印件，称该份收据系健坤置业所称的消防工程的保证金，且双方对该消防工程的保证金已经协商处理，故对于健坤置业的辩称意见，该院不
摘要
河南健坤置业有限公司、河南安信达防水保温有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)豫01民终1557号上诉人（原审被告）：河南健坤置业有限公司，住所地河南省郑州市惠济区长兴路39号18号楼2单元6层中东户。法定代表人：冯淑霞，该公司执行董事。委托诉讼代理人：赵海欧，河南文轩律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南安信达防水保温有限公司，住所地河南省项城市特色商业区天安大道西段市民之家21楼。法定代表人：秦贺威，该公司总经理……