建设工程施工合同纠纷 （2018）渝03民终674号
裁判要旨
东方希望重庆水泥有限公司与重庆市锦新建筑有限公司签订后，双方应当按照和合同的约定履行自己的义务，重庆市锦新建筑有限公司未按照合同约定的工期(30天)完成，重庆市锦新建筑有限公司未提供充分的证据证明工期顺延，其应承担违约责任。东方希望重庆水泥有限公司主张重庆市锦新建筑有限公司完成的工程质量存在问题，进行了整改，并造成了损失9.93万元，也未提供整改及损失的相关证据，且该工程已投入使用，其主张赔偿损失9.93万元，不予支持。东方希望重庆水泥有限公司主张违约金17.4万元（87万元×20%），综合东方希望重庆水泥有限公司单方解除合同和重庆市锦新建筑有限公司只完成工程价款368328元（完成42%），以及东方希望重庆水泥有限公司客观上存在损失诸多因素考虑，东方希望重庆水泥有限公司主张违约金过高，应予调整，重庆市锦新建筑有限公司支付东方希望重庆水泥有限公司违约金73666元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决：一、重庆锦新建设集团有限公司在判决发生法律效力后10日内支付东方希望重庆水泥有限公司违约金73666元；二、驳回东方希望重庆水
摘要
东方希望重庆水泥有限公司与重庆市锦新建筑有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2018）渝03民终674号上诉人（原审原告）：东方希望重庆水泥有限公司，住所地重庆市丰都县湛普镇燕子村，统一社会信用代码91400230688919962K。法定代表人：李兴华，该公司总经理。委托诉讼代理人：张彬，男，该公司职工，住重庆市云阳县。上诉人（原审被告）：重庆锦新建设集团有限公司，住所地重庆市涪陵区马武镇政兴路107号，统一社会信用代码9150……