建设工程施工合同纠纷 （2018）冀02民终7027号
裁判要旨
重庆群林建筑劳务有限公司、锦宸集团有限公司之间签订的《建设工程施工劳务分包合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，应认定合法有效。重庆群林建筑劳务有限公司、锦宸集团有限公司双方应当按照合同的约定享有合同权利并履行合同义务。本案的焦点为双方存有争议停工损失费及工程款是否存在、具体数额。关于重庆群林建筑劳务有限公司主张停工损失费：根据重庆群林建筑劳务有限公司、锦宸集团有限公司双方签署的劳务费结算单和对账明细，显示工程总价款为56093203.84元，不包含重庆群林建筑劳务有限公司停工损失100万元，并两次重申“2011年开发商要求七个主楼内外装修全部停工，承诺承担停工损失费100万元由李德林和甘冰落实确认。”结合重庆群林建筑劳务有限公司主张停工损失的发生的时间为2011年，重庆群林建筑劳务有限公司、锦宸集团有限公司结算的日期为2016年4月15日，并在结算单第二项“施工补助”一栏含停工、变更洽商、窝工及群林上报结算书中所有增加费用，及该费用由锦宸集团原工作人员李德林去落实等情况，应当认定此100万元的停工损失的给付主体并非本案锦宸集团有限公司，故重庆群林建筑劳务有
摘要
重庆群林建筑劳务有限公司与锦宸集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省唐山市中级人民法院民事判决书（2018）冀02民终7027号上诉人(原审原告):重庆群林建筑劳务有限公司,住所地：重庆市巴南区鱼洞下河路9号3单元。法定代表人:甘冰，职务:执行董事兼经理。委托诉讼代理人：章小平，该公司副经理。委托诉讼代理人：邹涛，北京市京晓律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：锦宸集团有限公司，住所地：江苏省姜堰经济开发区通扬路126号。法定代表人：李焕军，职务:董事长。委……