定作合同纠纷 （2018）浙01民终3657号

依法成立的合同，对双方当事人具有约束力，合同双方应按合同约定履行合同义务。当事人一方履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 本案中，关于合同付款责任，原杭州凯越公司接收瑞丰机械公司加工制作的定作物--电镀镍镍铬自动生产线及相应的配套定作物，并对未付定作货款376874元的数额不持异议，一审法院予以确认，瑞丰机械公司有权要求杭州高宝公司履行给付义务。浙江凯越公司对瑞丰机械公司要求其对前述定作货款承担共同付款责任，不持异议，一审法院予以认可，浙江凯越公司应与杭州高宝公司共同向瑞丰机械公司承担付款义务。杭州高宝公司和浙江凯越公司抗辩主张，因前述定作物在使用过程中出现质量问题，瑞丰机械公司曾同意承担4万元的经济损失，但未提供证据予以证明，一审法院不予采信，其要求在前述剩余货款中扣减4万元的抗辩意见，理据不足，一审法院不予采纳。 关于瑞丰机械公司的延期交货问题，309万元合同第六条约定的定作物交付系指瑞丰机械公司制作、安装、调试定作物完毕，合同约定瑞丰机械公司的制作、安装、调试周期最迟不迟于2014年10月30日，而根据瑞丰机械公司于2014年9月10日

浙江瑞丰机械设备有限公司、杭州高宝厨卫有限公司定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终3657号 上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江瑞丰机械设备有限公司。住所地：浙江省湖州市德清工业园区（新市镇）。 法定代表人：马明忠，总经理。 委托诉讼代理人：叶青、吴潮洋，浙江苏杭律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州高宝厨卫有限公司。住所地：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路**。 法定代表人：郑杰，总经理。 被……