承揽合同纠纷 （2017）宁02民终334号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案中，远达分公司与孔凡智签订安全门供货安装合同，应当按照合同约定履行自己的义务。涉案安全门已经安装完毕，虽未经过竣工验收，但远达分公司提交的”关于某棚户区某区房屋质量问题的调查报告”中称”自2014年8月份开始，应部分住户强烈要求，房屋未竣工就开始安置入住”，而根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。且自2014年8月至今，已超过一年保修期。因此，远达分公司应当按照合同约定的付款方式向孔凡智支付全部合同价款。根据《中华人民共和国公司法》的规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，远达公司也应当承担付款责任。而本案为承揽合同纠纷，根据合同相对性原则，继元分公司及继元公司并非合同相对方，孔凡智要求继元分公司及继元公司承担付款责任没有事实和法律依据，不予支持。对于孔凡智要求的逾期付款违约金，因双方约定”乙方人员、材料、设备进场和退场必须获得甲方的同意”，

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案中，远达分公司与孔凡智签订安全门供货安装合同，应当按照合同约定履行自己的义务。涉案安全门已经安装完毕，虽未经过竣工验收，但远达分公司提交的”关于某棚户区某区房屋质量问题的调查报告”中称”自2014年8月份开始，应部分住户强烈要求，房屋未竣工就开始安置入住”，而根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。且自2014年8月至今，已超过一年保修期。因此，远达分公司应当按

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁02民终334号上诉人（原审被告）：石嘴山市远达建筑有限公司平罗分公司。负责人：蔡岩，系石嘴山市远达建筑有限公司平罗分公司经理。委托诉讼代理人：罗少忠，宁夏宁众律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：孔凡智，男，1982年9月27日出生，汉族。委托诉讼代理人：韩红兵，北京大成（银川）律师事务所律师。原审被告：石嘴山市远达建筑有限公司。……