承揽合同纠纷 （2017）津02民终6968号

济钢公司与一重公司系承揽合同关系，该合同未见效力瑕疵，应属合法有效。双方均应按照合同约定履行各自义务。未按合同履行的，应承担相应的违约责任。现双方对济钢公司已交付加工物，一重公司已支付1098520元，尚欠报酬285080元未付的事实均无异议。主要争议焦点在于：济钢公司是否存在迟延交货的违约行为。双方对于合同的履行情况发生争议，应由负有履行义务的一方承担举证责任。现一重公司认可济钢公司完成交付加工物的义务，但同时提供了济钢公司延期交货的相关凭证。该凭证虽系一重公司自行制作，但鉴于济钢公司负有其自身按约履行的举证责任，加之济钢公司作为交货方应有能力提供交货凭证，现济钢公司拒绝提供应承担对其不利的法律后果，认定一重公司提交的完工交接单载明的时间点即2014年5月10日为交货时间。诉争合同约定的交货期限为2013年11月15日至2013年11月30日，济钢公司至迟应当在2013年11月30日前交货，因此济钢公司存在迟延交货行为，应按照合同约定支付迟延交货违约金。济钢公司迟延交货共计161天，按照“延期交货30日以上承担合同总价的15%的违约责任”的约定，济钢公司应承担合同总价15%的违约金。

济钢公司与一重公司系承揽合同关系，该合同未见效力瑕疵，应属合法有效。双方均应按照合同约定履行各自义务。未按合同履行的，应承担相应的违约责任。现双方对济钢公司已交付加工物，一重公司已支付1098520元，尚欠报酬285080元未付的事实均无异议。主要争议焦点在于：济钢公司是否存在迟延交货的违约行为。双方对于合同的履行情况发生争议，应由负有履行义务的一方承担举证责任。现一重公司认可济钢公司完成交付加工物的义务，但同时提供了济钢公司延期交货的相关凭证。该凭证虽系一重公司自行制作，但鉴于济钢公司负有其自身按约履行的举证责任，加之济钢公司作为交货方应有能力提供交货凭证，现济钢公司拒绝提供应承担对其不利的

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）津02民终6968号上诉人（原审原告）：济钢集团重工机械有限公司，住所地山东省济南市历城区工业北路21号。法定代表人：周军，经理。委托诉讼代理人：张少杰，男，该公司员工。委托诉讼代理人：刘延珠，北京市隆安（济南）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：一重集团天津重工有限公司，住所地天津市东丽区无瑕街重机工业园重工路1号。法定代表人：谷文，总经理。……