建设工程施工合同纠纷 （2018）湘0302民初3331号
裁判要旨
建设工程合同是承包人进行施工建设，发包人支付价款的合同，本案原告已按约实施了工程建设，且三项工程经竣工验收并对工程价款进行了审计。 故三项工程至最后一项工程验收、审计定案日2018年6月20日被告应当支付原告的工程款金额为15804981.80元，并在2018年12月31日支付主体工程质保金554800.93元。 对于延期付款违约金，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 但原告未按合同约定如期交付竣工资料，直至2018年12月12日才将所有竣工资料交齐，且原告不能以被告未按时支付工程款为由拒绝交付工程竣工资料，故本院认定原告的此行为构成违约。 同时对于被告主张的应当按照工程造价的20%认定违约金，并在工程款中扣除，本院认为，被告违约在先，且此违约金约定过高，应当予以调整。 本院结合双方的违约过错程度，对原告主张的违约金予以部分支持，违约金的起算日期调整为自2018年12月31日起按中国人民银行同期同类贷款利率进行计算。 对于被告
摘要
湖南源源生态工程集团有限公司与湖南佰利置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省湘潭市雨湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）湘0302民初3331号 原告：湖南源源生态工程集团有限公司，住所地湖南省长沙县安沙镇。 法定代表人：龙佩修，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：王振宇，湖南海天律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王焯，湖南海天律师事务所实习律师。 被告：湖南佰利置业有限公司，住所地湖南省湘潭市九华示范区。 法定代表人：蒋拥政，该公司执行董事。 ……