建设工程施工合同纠纷 （2018）辽04民终682号
裁判要旨
本案争议的焦点即为涉案工程的最终造价以及涉案工程存在质量问题应由谁来承担维修责任。2009年8月6日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》后，原告开始进行施工，施工期间，原、被告对工程项目进行了调整，合同中的部分项目进行了消减，合同外增加了一些项目。由于消减、增加项目双方没有重新进行约定，直至2010年9月原告才完工。2010年10月，被告在双方未进行竣工验收的情况下就搬入该涉案工程进行使用，此间应视为被告对工程予以了验收。被告使用后，于2010年11月提出了工程质量问题，原告于2011年1月5日提交了维修方案，可见，原告对工程出现质量问题是予以认可的。经辽宁意达工程造价咨询有限责任公司对本案减少及增加部分进行审计，本案涉案工程减少部分造价鉴定金额为909,515.61元（899,840.61元+9675元），本案涉案工程增加部分造价鉴定金额为1550974.23元，原合同固定价4200000元，工程总造价为4841458.62元。2009年9月至2010年7月，被告共计给付原告工程款（含代付税金）4,848,260元。现关于原告要求被告支付工程款1,422,346元及该工程款自201
摘要
盘锦拓安建筑安装工程有限公司与辽宁辽重机械制造有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽04民终682号上诉人（原审原告、反诉被告）：盘锦拓安建筑安装工程有限公司，住所地盘锦市双台子区胜利街2-28-447-1-502号法定代表人：刘爽，该公司经理。委托诉讼代理人：贾忠利，辽宁泰来律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾西，辽宁泰来律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：辽宁辽重机械制造有限公司，住所地抚顺经济开发区丽江路66……