建设工程施工合同纠纷 （2018）津02民终708号
裁判要旨
原、被告之间签订的合同及工程结算单系当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方应当履行各自的义务。原告履行了施工的义务，被告应履行付款的义务。现被告欠付原告工程款，其行为违反了合同约定，应当按工程结算单的约定向原告支付工程款。关于付款金额，根据结算单，被告应在2015年3月25日前向原告付款320000元，被告向原告施工队付款30000元并有原告项目经理马超签字确认，原告虽抗辩该款项不是工程款，但未提交证据证明其抗辩，故确认被告已支付原告工程款30000元，还需支付原告290000元。被告抗辩因质量问题拒绝支付工程款，但因双方已约定质保金，被告亦无证据证明维修费用已超出工程尾款，故对其抗辩不予采信。关于质保金280000元，双方约定于2015年12月25日前付清，一年内无质量问题付清余款，但根据被告提交的证据，涉案工程一直存在质量问题，质保期应当延至质量问题修复后一年，目前付款期限未到，原告要求被告支付质保金于法无据，不予支持。关于原告主张的逾期付款利息，双方约定工程款于2015年3月25日前支付，至今尚未支付，被告应按照中国人民银行同期贷款利率支付给原告自2015年3月2
摘要
天津施宝重工机械制造有限公司、北京多维金属建筑系统有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津02民终708号上诉人（原审被告）：天津施宝重工机械制造有限公司，住所地天津市津南经济开发区（东区）集贤路36号。法定代表人：史保亮，总经理。委托诉讼代理人：孙亚铮，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：杨洪兰，女，该公司工作人员。被上诉人（原审原告）：北京多维金属建筑系统有限公司，住所地北京市通州区张家湾镇姚辛庄村东。法定代表人：王保强，总经理……