建设工程施工合同纠纷 (2015)呼民一初字第28号

案号
(2015)呼民一初字第28号
法院
内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2018
地域
内蒙古自治区呼和浩特市
裁判日期
2018-08-20

裁判要旨

首先,根据本院调取的证据材料,以及(2014)泊民初字第1532号民事判决书、(2015)沧民初终字第2359号民事判决书,(2015)泊执字第1135号执行通知书、执行和解协议及付款凭证,可以印证中恒公司主张的因为停工造成的机械周转材料无法归还而产生的损失,对于中恒公司以该组证据证明的问题本院予以确认,同时根据执行和解协议以及付款凭证显示,中恒公司因该租赁合同纠纷实际支付的赔偿金额为531.0178万元,故本院确认其损失金额为531.0178万元。其次,呼和浩特市城市管理行政执法局2014年7月出具的《行政处罚决定书》,是对春华水务公司作出的处罚决定,春华水务公司并无其他证据佐证就该处罚决定通知到中恒公司,并通知中恒公司停工,2015年8月27日呼和浩特市行政管理执法局对涉案工程以贴封条的方式进行查封处理,就此中恒公司停工。中恒公司出具证明停工时间证据本院予以确认,春华水务公司的《行政处罚决定书》不足以证明停工时间,本院不予确认。3.关于鉴定报告中有争议部分的造价中,中恒公司主张根据上级指示要求四十天完工,赶工期平铺作业,在外租住宿,占地面积大工期紧,模板、脚手管周转材料无法周转等施

摘要

中恒建设集团有限公司与呼和浩特市春华水务开发集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

正文(节选)

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市中级人民法院民事判决书(2015)呼民一初字第28号原告:中恒建设集团有限公司。法定代表人:聂吉利,该公司董事长。委托诉讼代理人:张月贤,内蒙古法易律师事务所律师。委托诉讼代理人:李强,男,该公司职员。被告:呼和浩特市春华水务开发集团有限责任公司。法定代表人:董文煜,该公司董事长。委托诉讼代理人:杨君……