装饰装修合同纠纷 （2019）鄂0103民初10942号
裁判要旨
黄琪与焕新装饰公司签订的《武汉地区住宅室内装饰装修施工合同》系双方的真实意识表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应按照合同约定享有权利和履行义务。 合同签订后，黄琪支付了部分工程款，焕新装饰公司进场施工。 在合同具体履行过程中，黄琪多次要求变更主材的选择，根据合同约定“因甲方及其代理人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。 经双方同意的工程量变化和设计变更，经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期顺延，双方互不负责任”，施工不能按原预定的日期完工，黄琪负有一定的责任。 由于双方在施工合同中未约定具体的施工工期以及延误工期的违约责任，且黄琪在庭审中并未举证证明其因装修未完成给其造成的实际损失，因此，黄琪要求焕新装饰公司承担赔偿责任没有合同依据。 鉴于庭审中，黄琪要求解除合同，焕新装饰公司同意解除合同，涉案合同因双方协商一致于2019年11月25日解除。 关于涉案合同相关费用问题，因黄琪、焕新装饰公司在庭审中就施工中的各项费用达成一致，本庭予以认可。 综上所述，黄琪要求解除双方签订的合同、退还装修费的诉讼请求，具有合同及法
摘要
黄琪与武汉焕新装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省武汉市江汉区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0103民初10942号原告：黄琪，男，1985年7月4日出生，汉族，住武汉市江汉区，委托诉讼代理人：祁巧，湖北中武律师事务所律师。 被告：武汉焕新装饰设计工程有限公司，住所地武汉市汉阳区永丰乡磨山村城中村改造开发用地A地块一期（王家湾中央生活区）第10幢3层13号。 法定代表人：蔡其志，经理。 原告黄琪诉被告武汉焕新装饰设计工程有限公司（……