承揽合同纠纷 （2016）新01民终300号

依法成立的合同对双方当事人均具有约束力，享有合同约定的权利并承担相应的义务。中石油管业公司主张晋达公司支付剩余塑钢窗款186351.18元，因晋达公司未对此提出异议，原审法院予以确认。中石油管业公司主张晋达公司支付逾期违约金因双方对此没有约定，且中石油管业公司未能举证说明具体的竣工验收时间及应当付款时间，双方在施工后也未进行有效的结算，故对中石油管业公司主张逾期违约金的诉请，原审法院不予支持。晋达公司主张中石油管业公司安装塑钢窗未依双方合同约定时间按期进行施工，造成晋达公司的经济损失应当由中石油管业公司承担，但根据双方签订并认可的《承揽合同》约定，合同中并未约定具体的完工交付时间，仅约定施工进度决定付款额度即合同第十条规定合同签订后支付总额20%，窗框安装完毕支付30%，玻璃五金安装完毕支付25%，验收合格支付20%，一年后支付5%质保金。而2012年7月25日晋达公司向中石油管业公司支付进度款18万元即为第十条约定的30%，通过晋达公司的举证《监理日记》证实2012年8月安装塑钢窗胶条、开始进玻璃；《监理日记》2012年11月3-7日记录“塑窗部分玻璃破碎，系自然膨胀原因造成，且窗料

依法成立的合同对双方当事人均具有约束力，享有合同约定的权利并承担相应的义务。中石油管业公司主张晋达公司支付剩余塑钢窗款186351.18元，因晋达公司未对此提出异议，原审法院予以确认。中石油管业公司主张晋达公司支付逾期违约金因双方对此没有约定，且中石油管业公司未能举证说明具体的竣工验收时间及应当付款时间，双方在施工后也未进行有效的结算，故对中石油管业公司主张逾期违约金的诉请，原审法院不予支持。晋达公司主张中石油管业公司安装塑钢窗未依双方合同约定时间按期进行施工，造成晋达公司的经济损失应当由中石油管业公司承担，但根据双方签订并认可的《承揽合同》约定，合同中并未约定具体的完工交付时间，仅约定施工进

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）新01民终300号上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆晋达房地产开发有限公司，住所地：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路42号红十月小区东一区5号楼3单元302室。法定代表人：吴清河，该公司总经理。委托代理人：郭红兵，男，1974年1月20日出生，汉族，系该公司职员，住新疆奎屯市。委托代理人：王伊明，男，1979年4月14日出生，汉族，系……