建设工程施工合同纠纷 （2016）甘01民初742号
裁判要旨
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。广东八建甘肃分公司与甘肃海建公司签订的《建设工程总承包协议》和《补充协议书》不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，甘肃海建公司应当依照约定交付施工项目和返还履约保证金。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：”有下列情形之一的，当事人可以解除合同：......（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的......”本案中，自2014年10月29日甘肃海建公司与广东八建甘肃分公司签订《建设工程总承包协议》后，已届三年，因甘肃海建公司未向广东八建甘肃分公司交付兰州新区兰州星火建设项目，致使双方签订《建设工程总承包协议》的合同目的无法实现，广东八建甘肃分公��请求解除该协议，应予支持。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：”合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”关于返还500万履约保证金，双方在《补充协议书》中明确约定返还时间为2015年6月30日，已逾期，甘肃海建公司应向广东八建甘肃分
摘要
广东省八建集团有限公司甘肃分公司和甘肃海建建设工程有限公司;高建勋建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）甘01民初742号原告：广东省八建集团有限公司甘肃分公司，住所地：兰州市七里河区。负责人：何强，该公司经理。委托诉讼代理人：王凤诗，男，该公司总经��。委托诉讼代理人：杨冰琳，甘肃溥诺律师事务所律师。被告：甘肃海建建设工程有限公司，住所地：兰州市城关区。法定代表人：苏俊仁，该公司经理。被告高建勋，男，l964年4月21日出生，汉族，住甘肃省秦安……