定作合同纠纷 （2016）豫05民终1628号

安阳市妇幼保健院将喷泉不锈钢改造工程承包给吴国亮，吴国亮与刘运喜签订喷泉协议书，由刘运喜负责喷泉主体工程，工程进行中，刘运喜与吴国亮产生纠纷，刘运喜停工，安阳市妇幼保健院花池喷泉不锈钢改造工程由吴国亮找人继续施工，现该工程未完工。刘运喜施工过程中，共计出资17500元，吴国亮已给付刘运喜前期喷泉款8500元，故吴国亮应给付刘运喜垫资款9000元；刘运喜陈述其仍有2400元垫资用于吃饭、车费及其他开销，但其提供的证据不足以证明该事实，故对其主张的另外2400元垫资款的诉讼请求，不予支持。刘运喜要求按照喷泉协议书约定的总工程款40000元，主张剩余工程款27000元，因刘运喜庭审中认可停工时其负责的喷泉工程仍未试水未完工，且刘运喜提供的证据无法证明停工时其负责的喷泉主体工程进度如何、应如何支付工程款，故刘运喜主张27000元工程款，证据不足，不予支持。刘运喜陈述因吴国亮不支付工程款造成其停工，要求支付停工损失9000元，其未提供相关证据，不予支持。刘运喜与吴国亮就喷泉改造工程签订喷泉协议书，刘运喜要求安阳市妇幼保健院给付工程款、垫资款、支付停工损失，于法无据，不予支持。吴雁军系吴国亮雇佣的

安阳市妇幼保健院将喷泉不锈钢改造工程承包给吴国亮，吴国亮与刘运喜签订喷泉协议书，由刘运喜负责喷泉主体工程，工程进行中，刘运喜与吴国亮产生纠纷，刘运喜停工，安阳市妇幼保健院花池喷泉不锈钢改造工程由吴国亮找人继续施工，现该工程未完工。刘运喜施工过程中，共计出资17500元，吴国亮已给付刘运喜前期喷泉款8500元，故吴国亮应给付刘运喜垫资款9000元；刘运喜陈述其仍有2400元垫资用于吃饭、车费及其他开销，但其提供的证据不足以证明该事实，故对其主张的另外2400元垫资款的诉讼请求，不予支持。刘运喜要求按照喷泉协议书约定的总工程款40000元，主张剩余工程款27000元，因刘运喜庭审中认可停工时其负责

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫05民终1628号上诉人（原审原告）刘运喜，男，1955年11月20日出生，汉族，无固定职业。被上诉人（原审被告）吴国亮，男，1972年11月23日出生，汉族。被上诉人（原审被告）安阳市妇幼保健院，住所地安阳市。法定代表人陈新，院长。委托代理人常晓芳，该医院法律顾问。被上诉人（原审被告）吴雁军，男，1972年12月17日出生，汉族。上诉人刘运……