土地行政管理（土地） （2018）豫0311行初74号
裁判要旨
洛阳宇威有色金属科技研发有限公司作为深圳正威（集团）有限公司组织承办在洛阳LYTD-2015-13地块项目的建设单位，应当按照深圳正威（集团）有限公司和洛阳市人民政府签订的的正威有色科技城项目的相关事宜达成的框架协议进行后续工作。 公司取得土地使用权证，应在约定期限开工建设，如有不能按期开工情况，可以提前30日向洛阳市人民政府提出延建申请，经洛阳市人民政府同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。 洛阳宇威有色金属科技研发有限公司与洛阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》并取得该地块土地使用权证，出让合同就双方的权利义务进行了落实和细化，原、被告双方均应按照《出让合同》的约定履行相关义务。 洛阳市国土资源局按照约定履行交付土地义务，洛阳宇威有色金属科技研发有限公司也应按照合同约定的开工日期进行动工开发。 但其没有如期建设也未向洛阳市人民政府提出延期建设申请，虽在庭审中提交由洛阳宇威有色金属科技研发有限公司于2018年2月26日填写的《洛阳市建设规划总平面设计方案审批表》和《洛阳市建设工程设计方案审批表》，但该方案并未经规划部门审批通过且开工时间早已经超过。
摘要
洛阳宇威有色金属科技研发有限公司与洛阳市国土资源局、洛阳市人民政府资源行政管理:土地行政管理(土地)一审行政判决书
正文（节选）
河南省洛阳市洛龙区人民法院行 政 判 决 书（2018）豫0311行初74号原告：洛阳宇威有色金属科技研发有限公司，住所地：洛阳市洛龙区开元大道宇文凯街1号管委会6楼603室，统一社会信用代码：9141030034492088XB。 法定代表人：王文金，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：张雷，公司员工，一般代理。 委托诉讼代理人：徐超，公司员工，一般代理。 被告：洛阳市国土资源局，住所地：洛阳市……