装饰装修合同纠纷 （2019）浙0683民初6982号

被告施志标以被告同济装饰嵊州分公司名义，与原告签订《装饰工程施工合同》并实际施工，两被告的主体资格成立。 原、被告所签合同，主体适格，意思表示真实，内容合法，合同依法成立，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 在合同约定的竣工日2019年5月12日未能竣工情况下，经双方协商，被告施志标于2019年6月2日向原告出具《承诺书》，承诺于2019年7月15日全部完工，但仍未能在承诺的期限内完工，已构成违约，现原告主张解除原、被告签订的《装饰工程施工合同》，依法有据，本院予以支持。 原告已依合同约定，先行支付被告方工程款12.5万元，被告方实际完成的工程量经评估价值为30505元，原告要求被告方返还与未完成之装修项目对应的工程款计94495元，理由正当，应予支持。 当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以增加。 因被告方违约，未完成装修工程，给原告造成不能按期入住、需租房居住的损失。 被告施志标以书面形式向原告承诺每逾期一天支付滞纳金300元，应视为合同双方对因违约产生的损失赔偿额计算方法的约定，原告主张自被告方构成违约的201

王彦荣与盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司、施志标装饰装修合同纠纷一审民事判决书

浙江省嵊州市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0683民初6982号 原告：王彦荣，女，1980年5月1日出生，汉族，住河南省唐河县。 委托诉讼代理人：王洁,嵊州市甘霖法律服务所法律工作者。 被告：盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司，住所地浙江省嵊州市三江街道官河南路320号。 负责人：刘剑霞。 被告：施志标，男，1967年1月31日出生，汉族，住江苏省盐城市亭湖区。 ……