装饰装修合同纠纷 （2017）陕01民终13886号

双方在自愿、平等的基础上签订《建筑装修工程施工合同》，其内容不违反国家法律及行政法规，该合同合法有效。依据双方合同，保信公司指派张松为驻地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和相关单位的许可及其他事项。2016年9月6日“授权委托书”，虽是向西安市莲湖区派瑞康·八佳老年养护中心出具，但是亦能证明张松在涉案项目中身份及职责。故张晓权提供“工程施工现场签证单”“电工工程增加工程计量报审表”“装修工程延期单”“水电隐蔽工程验收单”“工程竣工结算汇总表”中张松签字均可代表保信公司公司。保信公司已付工程款160537.5元，张晓权以上述证据向保信公司主张拖欠工程款，依法予以支持。张晓权认为双方合同约定违约金过高，以年息24%主张逾期付款违约金，不违反法律规定，予以确认。张晓权对违约金时间计算符合合同约定，予以支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第六十三条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决：一、陕西保信实业有限公司于本判决生效后十日内支付张晓权工程款71858.5元；二、陕西保信实业有限公司于本判决生效后十日内支付张晓权

双方在自愿、平等的基础上签订《建筑装修工程施工合同》，其内容不违反国家法律及行政法规，该合同合法有效。依据双方合同，保信公司指派张松为驻地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和相关单位的许可及其他事项。2016年9月6日“授权委托书”，虽是向西安市莲湖区派瑞康·八佳老年养护中心出具，但是亦能证明张松在涉案项目中身份及职责。故张晓权提供“工程施工现场签证单”“电工工程增加工程计量报审表”“装修工程延期单”“水电隐蔽工程验收单”“工程竣工结算汇总表”中张松签字均可代表保信公司公司。保信公司已付工程款160537.5元，张晓权以上述证据向保信公司主张拖欠工程款，

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民终13886号上诉人（一审被告）：陕西保信实业有限公司，住所地陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城A座1704室。法定代表人：杨鲁，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘婷，北京大成（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯文静，北京大成（西安）律师事务所实习律师。被上诉人（一审原告）：张晓权，男，1977年6月10日出生，汉族，个体职业……