装饰装修合同纠纷 （2021）黔01民终7614号

原、被告于2019年7月4日签订的《装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，未违反法律规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行各自义务。被告贵州艺美伦装饰设计有限公司辩称不是该合同的签订主体，其未提交证据予以证实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”的规定，被告贵州艺美伦装饰设计有限公司应当承担举证不能的后果，一审法院对贵州艺美伦装饰设计有限公司的该辩解意见不予采纳。现合同约定的装修工程未能按期完成，被告段永财及贵州艺美伦装饰设计有限公司作为合同相对方，其行为已经构成违约，应当按照合同约定承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，因装修工程仅完成墙面粉刷、卫生间、地面、橱柜的拆除，大部分工作尚未完成，原告桑超已支付的装修款10900元应当由二被告连带返还。根据《装修工程施工合同》关于“逾期竣工，每逾期一天，按合同价款千分之三支付违约金”的约定，装修工

原、被告于2019年7月4日签订的《装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，未违反法律规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行各自义务。被告贵州艺美伦装饰设计有限公司辩称不是该合同的签订主体，其未提交证据予以证实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”的规定，被告贵州艺美伦装饰设计有限公司应当承担举证不能的后果，一审法院对贵州艺美伦装饰设计有限公司的该辩解意见不予采纳。现合同约定的装修工程未能按期完成，被告段永财及贵州艺美伦装饰设计有限公司作为合同相对方，其行为已经构成违约，应当按照合同约定承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第六十条

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔01民终7614号上诉人（原审被告）：贵州艺美伦装饰设计有限公司，住所地贵阳市南明区花果园国际中心3号楼A栋16号。法定代表人：周华嵩。被上诉人（原审原告）：桑超，男，汉族，1976年2月2日生，住贵阳市云岩区。被上诉人（原审被告）：段永财，男，汉族，1995年11月20日生，住贵州省贵阳市白云区。上诉人贵州艺美伦装饰设计有限公司（以下简称“……