建设工程施工合同纠纷 (2019)皖1524民初1号

案号
(2019)皖1524民初1号
法院
金寨县人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
金寨县
裁判日期
2019-06-24

裁判要旨

瑞海公司认可跌水井及附属是宝瑞公司所做;且该跌水井的手绘图等资料双方均签章认可,鉴定机构不能出具鉴定意见的原因也不可归责于宝瑞公司。 对该项工程款宝瑞公司自报价款12万余元,按照公平原则本院酌定为80000元。 四、双方当事人主张的相关损失认定 (一)关于宝瑞公司主张的停工损失 根据宝瑞公司的申请,本院同时委托德恒咨询公司对宝瑞公司主张的停工损失等进行鉴定。 上述德恒咨询公司出具《工程造价鉴定报告》(皖德恒鉴字(2019)0501号)鉴定意见为3420546元。 瑞海公司认为该鉴定意见不合法。 鉴定依据的工程联系单和签证单均没有证据证明。 并提供了下列证据:1.监理工程师刘顺华于2014年4月25日出具的《声明书》(2015卷五P228),声明工程联系单001-007和工程签证单001-006所发生的内容,刘顺华当时还未到现场工作,签署意见为误签。 2.总监代表授权书两份,证明刘顺华在瑞海国际商贸城工程项目的履职期间为2013年7月8日至2013年9月18日。 宝瑞公司质证认为:工程联系单和工程签证单不仅有刘顺华签名,而且还有住远监理公司盖章,应视为住远监理公司对刘顺华履行监理职

摘要

浙江宝瑞建设有限公司与安徽瑞海置业投资发展有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

安徽省金寨县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖1524民初1号 原告(反诉被告):浙江宝瑞建设有限公司,住所地浙江省杭州市萧山区闻堰镇五金路**。 统一社会信用代码91330109255712528T。 法定代表人:孙建祥,该公司董事长。 委托诉讼代理人:高海空(该公司副经理),男,1957年7月2日出生,汉族,住武汉市青山区。 委托诉讼代理人:程炜,安徽昊华律师事务所律师。 被……