装饰装修合同纠纷 （2019）豫14民终5047号

原、被告双方就商丘国鸿新天地售楼部整体木作项目签订的《宏鑫木业销售合同书》，是双方的真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，虽然双方在合同中有“本协议从生产预付款到账之日起，立即生效”的约定，但是，双方并没有预付款的约定，而且被告已经依据合同约定履行了主要义务，因此，该合同生效条款的约定不应产生效力，该合同应当自双方在合同书上签字之日发生效力。原告与被告方代表王兵在2017年7月23日签订《商丘国鸿新天地一楼售楼部木饰面工程承诺书》，虽然被告不认可王兵的签名，但该签名与被告提供的证据中王兵代表被告的签名一致，因此能够证明王兵是被告的驻工地的代表人，其与原告签订的《商丘国鸿新天地一楼售楼部木饰面工程承诺书》应当对被告具有约束力，应当是对双方所签《宏鑫木业销售合同书》内容的补充。根据该工程监理单位的监理通知书，可以确定该工程至2017年12月1日已存在包含有被告施工范围在内的原因而延误工期118天的事实。原告可以按照与被告约定的逾期完工赔偿损失的计算方式要求被告支付违约赔偿金。根据本案查明的事实，违约赔偿金应当以380000元的合同价款为基数，按日千分之三计算延误工期118天即134520

原、被告双方就商丘国鸿新天地售楼部整体木作项目签订的《宏鑫木业销售合同书》，是双方的真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，虽然双方在合同中有“本协议从生产预付款到账之日起，立即生效”的约定，但是，双方并没有预付款的约定，而且被告已经依据合同约定履行了主要义务，因此，该合同生效条款的约定不应产生效力，该合同应当自双方在合同书上签字之日发生效力。原告与被告方代表王兵在2017年7月23日签订《商丘国鸿新天地一楼售楼部木饰面工程承诺书》，虽然被告不认可王兵的签名，但该签名与被告提供的证据中王兵代表被告的签名一致，因此能够证明王兵是被告的驻工地的代表人，其与原告签订的《商丘国鸿新天地一楼售楼部木饰面

河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫14民终5047号上诉人（原审被告）吴江区七都镇宏鑫木业厂，经营场所江苏省苏州市吴江区七都镇东庙桥村28组,统一社会信用代码92320509MA1N2WWH05。负责人：方缸波，男，1986年11月1日出生，汉族，住安徽省歙县。委托诉讼代理人：孙靖淋，河南京港律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南南方装饰设计工程有限公司，住所地郑州市金水……