建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0502民初197号

本案争议的焦点是：被告是否应退还原告工程保证金?虽然原告所举证据劳务分包合同甲方处所盖为“贵州江盛百丰建设有限公司悦城天玺项目部”字样印章，不是被告公司标准名称字样印章，代理人为“邓家伦”，但被告认可其为涉案工程总承包方，邓家伦是其公司的劳务承包人，并且，原告在签订合同之后也是向被告公司账户支付保证金，因此，本院认定被告是合同向对方，合同对被告有法律约束力。 合同约定工程计划开工日期为2017年9月17日、竣工日期为2018年10月30日，现合同约定的竣工日期已经超过，原告还未能进场施工，合同目的不能实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。” 第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并

泸州市精筑建筑工程劳务有限责任公司与贵州江盛百丰建设有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

贵州省毕节市七星关区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0502民初197号 原告:泸州市精筑建筑工程劳务有限责任公司，住所泸县云锦镇街村，统一社会信用代码：915105210623808463。 法定代表人：唐家华。 委托诉讼代理人：李雪春、唐浩，均系该公司职工。 被告：贵州江盛百丰建设有限公司，住所贵州省贵阳市南明区都司路128号省乡镇企业贸易城裙楼夹层4号，统一社会信用代码：9……