建设工程施工合同纠纷 （2018）黔03民终1694号
裁判要旨
原告省冶建公司与被告城乡房开公司2007年9月15日签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，应当合法有效，双方应恪守。本案的争议焦点为：1、原、被告双方于2007年9月15日签订的《建设工程施工合同》是否应当解除；2、被告是否应当支付原告工程款1764836元；3、被告是否应当返还原告保证金112万元；4、被告是否应当支付原告工程款、保证金的利息。本院具体分析如下。1、原、被告双方于2007年9月15日签订的《建设工程施工合同》是否应当解除？根据遵义市规划管理局出具的说明及《通知》证明，原告在履行《建设工程施工合同》过程中，由于政府城市的规划需要以及被告未获得规划许可和施工许可，致使原告停工至今。庭审中双方均认可该合同不能继续履行，合同目的无法实现，原告要求解除《建设工程施工合同》，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第一项、第四项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）当事人一方迟延履行债务或者有其他违法行为致使不能实现合同目的”之规定，本院予以支持。2、被告是否应当支付原告工程款1764836元
摘要
遵义市城乡房地产开发有限责任公司、贵州省冶金建设公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔03民终1694号上诉人（一审被告）：遵义市城乡房地产开发有限责任公司，住所地：遵义市红花岗区大兴路1号9楼。统一社会信用代码：91520302214785544C。法定代表人：曾玉强，职务：总经理。委托诉讼代理人：杨忠勇，贵州麒翔律师事务所律师。委托诉讼代理人：覃富军，贵州麒翔律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：贵州省冶金建设公司，住所地……