买卖合同纠纷 （2017）皖07民终823号
裁判要旨
并无不当。阳重机公司延期交货构成根本违约，铜冠机械公司在解除本案当事人签订的《买卖合同》后，另行与中信公司签订《买卖合同》购买衡阳重机公司未交付的货物，上诉人铜冠机械公司上诉主张因此多支付合同价款460.14万元。鉴于衡阳重机公司根本违约的事实存在，且因衡阳重机公司的违约行为导致铜冠机械公司和中信公司重新签订买卖合同，因铜冠机械公司购货时间紧迫，后买卖合同约定的价格略高于前合同价格符合市场交易习惯，但铜冠机械公司与中信公司重新签订买卖合同较其与衡阳重机公司签订的买卖合同约定的价格悬殊巨大，铜冠机械公司由此造成的巨大差价损失全部要求由衡阳重机公司承担，依据不足。衡阳重机公司应当按照在其与铜冠机械公司的《买卖合同》关于违约责任条款的约定承担违约责任，一审法院虽按照当事人在买卖合同中约定的“卖方无正当理由延期供货的，每延期一天向买方支付延期交货部分货物合同金额千分之五作为违约金”，判令衡阳重机公司承担违约责任，本院认为此项判决不足以弥补铜冠机械公司因衡阳重机公司违约所造成的损失，从构建社会诚信体系和维护守约方合法权益原则考虑，应当按照当事人双方在《买卖合同》中约定“。违约金扣款最高不得超过合
摘要
安徽铜冠机械股份有限公司、中钢集团衡阳重机有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
安徽省铜陵市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖07民终823号上诉人（原审原告）：安徽铜冠机械股份有限公司，住所地安徽省铜陵经济技术开发区翠湖三路西段1660号。法定代表人：范锡生，该公司总经理。委托诉讼代理人：孔祥静，该公司法律顾问。委托诉讼代理人：陈悦彪，安徽创元律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中钢集团衡阳重机有限公司，住所地湖南省衡阳市珠晖区东风路1号。法定代表人：张耀明，该……