买卖合同纠纷 （2018）浙10民终1972号
裁判要旨
民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。原、被告双方订立合同后，应当全面履行，被告逾期交付机器设备并在机器设备交付后未按约定履行对已交付的机器设备到原告公司进行安装调试的附随义务，显属违约。但被告方已履行了合同的主要义务交付机器设备并由原告方接收，合同的根本目的已经实现。本案合同双方未约定合同解除权，本案查明的事实原告也不具有合同法定解除的情形。故原告提出要求解除合同，双倍返还定金及货款的诉讼请求不予支持。该院依照《中华人民共和国民法总则》第七条，《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条之规定，判决：驳回原告贵州苗氏药业有限公司的诉讼请求。二审中，双方当事人没有提交新证据。本院审理认定的事实与一审法院审理认定的一致。本院认为，上诉人向被上诉人购买全自动吹瓶机等机器设备，签订购销合同，该合同合法有效，双方应按约履行。虽然被上诉人未按约定时间向上诉人交付机器设备，存在违约，但毕竟被上诉人履行了合同的主要义务，即向上诉人交付了标的物，双方签订的购销合同目的已经实现。故上诉人要求被上诉人支付双倍定金和返还货款的诉讼请求，缺乏法律依据，一审法院未予支持得当。从上
摘要
贵州苗氏药业股份有限公司、玉环同发塑机有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
浙江省台州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙10民终1972号上诉人（原审原告）：贵州苗氏药业股份有限公司。住所地：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园。法定代表人：陈娟。委托诉讼代理人：黄十六，男，1972年3月17日出生，汉族，住江西省上饶市信州区，系该公司员工。被上诉人（原审被告）：玉环同发塑机有限公司。住所地：浙江省玉环市滨港工业城。法定代表人：温作银。委托诉讼代理人……