承揽合同纠纷 （2020）渝01民终9566号

日煊公司、军慧公司签订的《四川军慧汽车部件有限公司采购质保协议书（2015）版》是双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应当按照约定履行权利义务。本案争议焦点：第一，日煊公司主张的加工费用的支付条件是否成就；第二，反诉军慧公司是否应当向反诉日煊公司退还素材或赔偿损失。关于日煊公司主张的加工费用的支付条件是否成就的问题。《四川军慧汽车部件有限公司采购质保协议书（2015）版》明确约定货款的结算、支付时间及方式，现日煊公司为军慧公司加工产品后交付，且日煊公司在2019年8月7日、9月9日、11月7日开具了发票并交付给军慧公司，军慧公司在无充分、正当理由的情况下将一张发票返还日煊公司，系不正当地阻止条件成就，故加工费用的支付条件已成就，军慧公司以该公司向日煊公司退还其中一张发票进而拒绝支付货款的理由不能成立且无法律依据，军慧公司应按照合同的约定向日煊公司支付加工费用257575.68元。关于资金占用损失费，按照《四川军慧汽车部件有限公司采购质保协议书（2015）版》的约定，军慧公司应当在日煊公司开具发票后2个月付款，逾期未支付的应支付资金占用损失，日煊公司、军慧公司就资金占用损失的标准未作出

日煊公司、军慧公司签订的《四川军慧汽车部件有限公司采购质保协议书（2015）版》是双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应当按照约定履行权利义务。本案争议焦点：第一，日煊公司主张的加工费用的支付条件是否成就；第二，反诉军慧公司是否应当向反诉日煊公司退还素材或赔偿损失。关于日煊公司主张的加工费用的支付条件是否成就的问题。《四川军慧汽车部件有限公司采购质保协议书（2015）版》明确约定货款的结算、支付时间及方式，现日煊公司为军慧公司加工产品后交付，且日煊公司在2019年8月7日、9月9日、11月7日开具了发票并交付给军慧公司，军慧公司在无充分、正当理由的情况下将一张发票返还日煊公司，系不正当地阻止

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2020）渝01民终9566号上诉人（原审被告、反诉原告）：四川军慧汽车部件有限公司，住所地广安经济技术开发区前锋园区，统一社会信用代码91511603064474379N。法定代表人：蒋卫军，该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈蓓蓓，四川爱众律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈继祥，四川爱众律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：重庆日煊塑胶制品有限……