买卖合同纠纷 （2018）琼02民终323号
裁判要旨
价款64680元的154张书椅不作为原合同的补充协议，属于另一合同，虽湘中公司不认可，但退一步来说，即使扣除64680元，货款也不止一审所判数额。湘中公司自2015年3月20日至2015年5月22日六次向南宇商场提供货物的价值达1775215元，按合同约定南宇商场应付至货款的90%即1597693.5元。但南宇商场实际仅付货款1525150.9元，与双方约定应付至90%货款相差72542.6元。湘中公司多次向南宇商场催要尾款，但南宇商场明确表明不付该款。《家具购销安装合同》第九条第一、二款约定：”甲方（南宇商场）未按本合同约定方式支付货款引起的责任由甲方承担；如因甲方拖欠货款而导致乙方不能按时交货，由甲方承担延期交货责任。”南宇商场违约在先，湘中公司有权行使先履行抗辩权不发货。最后，湘中公司与南宇商场之间的合同货款及安装运输费共计2053038.85元，南宇商场仅付1544555.65元，即使扣除4%的质量保证金73595.8元，南宇商场还应支付434887.4元。如按一审判决，湘中公司不仅不能获得应收的508483.2元货款，还要向南宇商场支付66768.6元。退一步来说，即使湘中公
摘要
佛山市湘中家具制造有限公司与三亚南宇机电物资商场、刘遇秋、刘杰买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
海南省三亚市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）琼02民终323号上诉人（原审被告、反诉原告）：佛山市湘中家具制造有限公司，住所地广东省佛山市高明区荷城街道照明大道。法定代表人：严志强，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴丽珠，海南邦威律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：三亚南宇机电物资商场，经营场所海南省三亚市金鸡岭路铁路边。经营者：黄茜蓉，女，1976年3月8日出生，汉族，住海南……